С другой стороны, подписали настоящий договор о нижеследующим: 1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии. Приложение № 4 - письменная заявка Заказчика (заявление) на установку расчетных комплексов учета. На зажимных крышках электросчетчиков в количестве. Обеспечить в течение 10 дней с момента оплаты Потребителем услуг Подрядчика по установке и вводу в эксплуатацию счетчиков воды, установку и ввод квартирных водосчетчиков в соответствии с принятой схемой установки. Оформить акт о вводе водосчетчиков в эксплуатацию с указанием показаний водосчетчиков на момент установки водосчетчиков и установить пломбы. Споры между сторонами по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. В случае если споры и разногласия по Договору не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.
Договор подряда на установку охранной сигнализации ДОГОВОР N на установку охранной сигнализации ' г. (указать место заключения договора) , именуем в дальнейшем 'Заказчик', в лице (наименование или Ф.И.О.) , действующ на основании , (должность, Ф.И.О.) с одной стороны, и , именуем в дальнейшем (наименование или Ф.И.О.) 'Исполнитель', в лице , действующ на основании (должность, Ф.И.О.) , с другой стороны, именуемые вместе 'Стороны', заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по установке охранной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Условия выполнения работ: Охранная сигнализация устанавливается. (указать адрес) Установка охранной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативного акта 'Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.
РД 78.145-93'. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение N ). По настоящему Договору устанавливаются охранные извещатели следующих типов: в количестве в следующих местах: , используемые методы монтажа. Работа по данному Договору выполняется иждивением Исполнителя - из его материалов, его силами и средствами.
Специализированная организация после установки приборов учета должна предоставить Вам. Образцы по теме: Водоснабжение, Договор, Коммунальное хозяйство. Договор N ___ на выполнение работ по установке прибора учета воды (счетчика воды). _, именуем__ в дальнейшем 'Заказчик', (наименование или Ф.И.О.) в лице _, действующ__ на основании. (должность, Ф.И.О.) _с одной стороны, (Устава, положения, доверенности) и _, именуем__ в дальнейшем 'Исполнитель'.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Общая стоимость работ по установке охранной сигнализации составляет руб., в том числе НДС - руб. Стоимость работ подтверждается.
Заказчик оплачивает услуги в следующем порядке:. Сроки оплаты:. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Сроки выполнения работ по Договору: Начальный срок - ' г.
Конечный срок - ' г. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Заказчик обязан: 4.1.1. Оплатить выполненную работу в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. Своевременно предоставить Исполнителю заявку на установку охранной сигнализации (Приложение N ).
Заявка подается с до в виде следующим способом:. Принять по Акту приема-сдачи работы по установке охранной сигнализации (Приложение N ). Заказчик вправе: 4.2.1. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части работы, выполненной Исполнителем, и возместив Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора. Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.
Исполнитель обязан: 4.3.1. Предоставлять Заказчику на основании его запроса в течение дней документацию по установке охранной документации. Проводить работы, указанные в п. 1.2 Договора, в соответствии с заявкой Заказчика с до. Исполнитель имеет (или: не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. В этом случае ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Исполнителя.
Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим договором с надлежащим качеством. При готовности результата работ к сдаче известить об этом Заказчика в срок. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Исполнитель вправе: 4.4.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные. В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 5.1.
В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. Настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере.
Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Приложения: 7.4.1. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты (Приложение N ).
Заявка на установку охранной сигнализации (Приложение N ). Акт приема-сдачи работы по установке охранной сигнализации (Приложение N ).
Апелляционное определение СК по гражданским делам Томского областного суда Томской области от 12 ноября 2013 г. По делу N 33-3079/2013 Судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда в составе: председательствующего Руди О.В., судей: Мурованной М.В., Уваровой В.В., при секретаре Кошкиной Е.С. Рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Томске по апелляционной жалобе Шереметы И. На решение Октябрьского районного суда г.Томска от 16 июля 2013 года дело по иску Шереметы И. К обществу с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'Жилфонд' о признании договора подряда заключенным, заслушав доклад председательствующего, объяснения представителя Шереметы И.В.
Каштанова В.Н., поддержавшего доводы жалобы, УСТАНОВИЛА: Шеремета И.В. Обратился в суд с иском к ООО 'Управляющая компания 'Жилфонд' о признании договора подряда заключенным. В обоснование требований указал, что в мае 2011 года ему со стороны ответчика было предложено выполнить работы по установке приборов учета электроэнергии в жилых домах // и // по // и в домах // и // по //.
Стоимость работ была определена в размере // рублей. За период с по истцом было установлено 104 прибора учета. Вместе с тем ответчик отказался оплачивать выполненные работы, сославшись на отсутствие трудовых и гражданско-правовых отношений между сторонами.
Представитель истца Каштанов В.Н. В судебном заседании иск поддержал, пояснив, что трудовых отношений между истцом и ответчиком не было. Договор подряда, предметом которого являлась установка приборов учета, был заключен в устной форме, письменно оформлен не был по вине ответчика. Дело рассмотрено в отсутствие истца, ответчика ООО 'Управляющая компания 'Жилфонд', третьего лица ЗАО 'Томскэнергобаланс'. Обжалуемым решением на основании п.1 ст.160, п.1 ст.161, п.1 ст.162, п.1ст.422, ст. 432, 434, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ) суд в удовлетворении иска Шереметы И.В. В апелляционной жалобе Шеремета И.В.
Просит решение Октябрьского районного суда г.Томска от отменить. Указывает, что факт установки им счетчиков подтверждается актами, подписанными жильцами, платежным поручением от от ЗАО 'Томскэнергобаланс' в адрес ООО 'УК 'Жилфонд'. Отмечает, что им было заявлено ходатайство об истребовании оригиналов документов у ЗАО 'Томскэнергобаланс', поскольку к материалам дела были приобщены лишь копии, а оригиналы данных документов истец самостоятельно получить не может. Полагает, судом обстоятельства дела не выяснены в полном объеме. В соответствии с ч.1 ст.327, ч.3 ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) судебная коллегия сочла возможным рассмотреть дело в отсутствие истца Шереметы И.В., ответчика ООО 'Управляющая компания 'Жилфонд', третьего лица ЗАО 'Томскэнергобаланс'. Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции по правилам ч.1 ст.327.1 ГПК РФ, судебная коллегия пришла к выводу о его отмене. Так, из содержания искового заявления, пояснений Шереметы И.В.
Некоторые аналоги уступают препарату в качестве, но большинство достаточно эффективны, но при этом стоят дешевле. Мазь лиотон 1000 инструкция.
В суде апелляционной инстанции следует, что в мае 2011 года заместитель генерального директора ООО 'Управляющая компания 'Жилфонд' Х. Обратились к истцу с предложением установить приборы учета электроэнергии по адресам: //; //; //; //. Работа истцом была выполнена, однако генеральный директор ООО 'Управляющая компания 'Жилфонд' Д. Отказалась её оплачивать, сославшись на отсутствие гражданско-правовых отношений, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском. Отказывая в удовлетворении требований Шереметы И.В., суд первой инстанции исходил из того, что истцом не представлено доказательств заключения договора подряда с ответчиком. С таким выводом и его обоснованностью судебная коллегия не может согласиться.
В силу ч.1 ст.67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Согласно п.1 ст.434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. В соответствии с подп.1 п.1 ст.161 ГК РФ сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения. Вместе с тем несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства ( п.1 ст.162 ГК РФ). Таким образом, несоблюдение простой письменной формы при заключении договора подряда не свидетельствует об отсутствии договорных отношений.
Jan 27, 2017 - Cкачать: Минутки чистописания в 1 классе. Цель: формирование навыка правильного. Написания букв, их соединений. Четкое безотрывное письмо. Напиши слова, изменяя их по образцу. Чистописание 1 кл образец. Образец чистописания и каллиграфии (6). Постановка руки (1) Скачайте бесплатно! Пиши красиво 1 класс рабочая тетрадь картинки. Книга: Чистописание. Рабочая тетрадь №1. Автор: Игнатьева, Горецкий. Аннотация, отзывы читателей, иллюстрации. Купить книгу.
При этом факт заключения договора может подтверждаться иными доказательствами помимо свидетельских показаний. Из материалов дела следует, что между ЗАО 'Томскэнергобаланс' (заказчик) и ООО 'Управляющая компания 'Жилфонд' (исполнитель) был заключен договор подряда N 03.08.32.11 на установку приборов учета электрической энергии (л.д.
Договора стороны согласовали, что исполнитель принимает на себя обязательство по установке, опломбировке и проверке схемы включения однофазных приборов учета электрической энергии на объектах, указанных в приложении N 1 к договору, однако из ответа ЗАО 'Томскэнергобаланс' от, исх.N 03/391, на запрос Томского областного суда следует, что приложение N 1 к договору не было составлено. Согласно п.1 ст.706 ГК РФ, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Как следует из пояснений истца, его представителя в суде апелляционной инстанции, работы по установке приборов учета ему было поручено осуществлять во исполнение договора подряда N 03.08.32.11 на установку приборов учета электрической энергии, заключенного между ЗАО 'Томскэнергобаланс' (заказчик) и ООО 'Управляющая компания 'Жилфонд' (исполнитель).
Договор Подряда На Установку Счетчиков Воды
В подтверждение представлены акты приемки приборов учета электрической энергии за май, июнь 2011 года (л.д. 8-55), из содержания которых следует, что Шеремета И.В. В качестве исполнителя установил, опломбировал и передал абонентам приборы учета электрической энергии в жилых домах // и // по //, в жилых домах // и // по //. Причем ряд таких актов заверен печатью ООО 'Управляющая компания 'Жилфонд' (л.д.25, 27,28), что свидетельствует о достоверности пояснений истца, которые в силу ст. 55 ГПК РФ являются одним из средств доказывания в гражданском судопроизводстве.
При этом ответчиком не представлено доказательств тому, что работы по адресам, указанным истцом, были выполнены ООО 'Управляющая компания 'Жилфонд' без привлечения третьих лиц или иным лицом. © ООО 'НПП 'ГАРАНТ-СЕРВИС', 2018. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания 'Гарант' и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ. Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО 'НПП 'ГАРАНТ-СЕРВИС'. Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя.
Договор Подряда Гк Рф
Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года. ООО 'НПП 'ГАРАНТ-СЕРВИС', 107392, г. Халтуринская, д. 8-800-200-88-88 (бесплатный междугородный звонок) Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. Реклама на портале. Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.